河北省邯鄲市邯山區(qū)人民法院
民事判決書(shū)
（2018）冀0402民初3294號(hào)
原告：***，男，****年*月**日出生，漢族，住***。
委托訴訟代理人：王劍平，河北奉法律師事務(wù)所律師。
被告：***，女，****年*月**日出生，漢族，住***。
委托訴訟代理人：***，男，河北十力律師事務(wù)所律師。
原告***與被告***裝飾裝修合同糾紛一案，本院受理后，依法適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告***及委托訴訟代理人王劍平，被告***委托訴訟代理人***均出庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
***向本院提出訴訟請(qǐng)求：1、判令***立即支付拖欠的裝修工程尾款70000元及利息（利息按照本金70000元，自起訴之日起按照中國(guó)人民銀行同期同類(lèi)貸款利率計(jì)算至判決確定的履行期限之日止）；2、本案受理費(fèi)及其他費(fèi)用由***承擔(dān)。事實(shí)與理由：2017年11月2日，經(jīng)中間人介紹，原、被告雙方簽訂《裝修合同》一份，主要約定：原告以包工、包料的方式承包***的裝修工程（該裝修工程是位于邯山區(qū)***的婚紗攝影門(mén)市），裝修工程款為26萬(wàn)元，支付方式為工程竣工驗(yàn)收合格之日起三個(gè)月內(nèi)如未有異議，則付清全部工程款，工程期限為35天即自簽訂合同當(dāng)日的2017年11月2日至2017年12月7日；并對(duì)竣工驗(yàn)收方式、違約責(zé)任、保修期限等作了約定。合同簽訂后，原告馬上組織人員入場(chǎng)施工，付出了艱苦的勞動(dòng)，終于如期竣工，***對(duì)該裝修也很滿意，先后支付工程款19萬(wàn)元，竣工不久后被告就入住，開(kāi)始正式營(yíng)業(yè)，從來(lái)沒(méi)有提出異議。但令原告想不到的是，剩余7萬(wàn)元尾款，起初***說(shuō)資金緊張，讓原告等等，后來(lái)在原告的一再催討下，***不講誠(chéng)信，狡辯說(shuō)該工程有質(zhì)量問(wèn)題，剩余尾款不再支付。為保質(zhì)保量按期完成該工程，原告除自己墊付了大量的資金（這些資金中很大一部分是借別人的）外，還從材料供應(yīng)商處賒欠了大量的裝修材料，現(xiàn)在***無(wú)理拒不支付工程款，致使原告無(wú)法歸還借款，無(wú)法支付雇傭人員的工資和拖欠的材料款，每日都背負(fù)承重的壓力，提起訴訟，請(qǐng)依法支持訴求。
***辯稱(chēng)，1、原告無(wú)資質(zhì)，雙方簽訂的合同系無(wú)效合同；2、工程沒(méi)有按時(shí)完工；3、工程驗(yàn)收不合格；4、***擅自變更裝修材料，將“自溜平”材料更換成“木地板”材料；店面未進(jìn)行破頂裝修，5、原告不適格，依法駁回原告訴訟請(qǐng)求。
當(dāng)事人圍繞訴訟請(qǐng)求依法提交了證據(jù)，本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了質(zhì)證，***圍繞訴訟請(qǐng)求依法提交證據(jù)如下：1、身份證一份；2、裝修合同一份，證明合同約定的裝修內(nèi)容。3、光盤(pán)一張，證明該店經(jīng)營(yíng)中的情況。以上證明按合同約定已經(jīng)完工；裝修已經(jīng)完成并驗(yàn)收合格。燈箱、顯示屏、水晶燈、廣告字等裝修不在合同約定的裝修范圍內(nèi)；是對(duì)方要求將自流平改為木地板，木地板的裝修費(fèi)用比自流平費(fèi)用要高，被告一直在付著裝修款，從來(lái)沒(méi)有提過(guò)我擅自改變的事，是被告現(xiàn)不想付款提出的敷衍理由；合同沒(méi)有約定“店面破頂裝修”店面裝修合同，系***無(wú)中生有；裝修工程沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題，商場(chǎng)驗(yàn)收合格后才能開(kāi)業(yè)，不合格不讓開(kāi)業(yè)，***早已經(jīng)開(kāi)業(yè)使用門(mén)市，不存在質(zhì)量問(wèn)題。***質(zhì)證：對(duì)證據(jù)都無(wú)異議，甲方簽訂的合同違反建筑法規(guī)定，***沒(méi)有施工資質(zhì)，第四款第一條證明了工程內(nèi)容的變更需要雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，由乙方開(kāi)具施工令變更，這一條證明了原告將水泥自流平變成木地板，將破頂重裝變成重新粉刷，存在偷工減料，原告屬于私自變更合同內(nèi)容；該合同第六條第二款工程完工乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，我方?jīng)]有接到書(shū)面驗(yàn)收通知；該合同第五條第一款，乙方責(zé)任不按期完工的工期不順延……證明了被告的反訴要原告承擔(dān)責(zé)任；合同第六條第五款，保修期五年，要求承擔(dān)質(zhì)量不合格，并賠償損失；第八條第一款，該條證明原告在施工過(guò)程中未按照?qǐng)D紙要求施工承擔(dān)責(zé)任。
***提供證據(jù)：1、裝修設(shè)計(jì)施工圖12張，證明目的：本案合同依據(jù)該施工圖進(jìn)行施工，該圖PL-03號(hào)裝修地面要求水泥自流平地面，白色鏡鋼，***沒(méi)有按施工圖紙施工，擅自使用木地板；該圖紙PL-04這一圖紙要求破頂重新裝頂，***在原頂鋼架上噴深紅色乳膠漆，沒(méi)有破頂重裝，屬違約；PL-05就燈位布置圖要求重整的費(fèi)用；2、整改通知單一份，證明邯鄲浙商義烏小商品批發(fā)城有限公司經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)義烏印象婚紗店多處裝修施工存在問(wèn)題并經(jīng)過(guò)多次提醒仍沒(méi)有整改到位，故予以處罰，證明裝修存在質(zhì)量問(wèn)題；3、2018年3月14日驗(yàn)收情況通知一份，商場(chǎng)工作人員對(duì)義烏印象婚紗店裝修施工情況實(shí)地檢查驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)存在部分照明線路未按規(guī)范要求穿絕緣護(hù)管等問(wèn)題，證明至今未驗(yàn)收；4、裝修質(zhì)量不合格照片10張店面裝修合同，證明工程多處不合格；5、裝修要求效果圖照片6張，證明施工圖紙和效果圖配套，顯示屏、燈、發(fā)光體包含在裝修工程中，但原告沒(méi)有做此工作；6、工程款收到條9張及微信轉(zhuǎn)賬記錄一張，分別證明***于2017年11月2日付款20000元、2017年11月3日付款30000元、2017年11月16日付款20000元、2017年11月20日付款20000元、2017年11月24日付款30000元、2017年11月29日付款30000元、2017年12月7日付款20000元、2017年12月18日付款10000元、2017年12月26日付款10000元微信轉(zhuǎn)賬，共計(jì)190000元給的是現(xiàn)金。
2017年12月18日證明，底下有一句話，證明原告收到裝修款兩萬(wàn)，且當(dāng)時(shí)未完工，進(jìn)一步證明延誤工期的事實(shí)；7、當(dāng)庭提交清單一份。***質(zhì)證，PL-03設(shè)計(jì)圖紙為自流平，但裝修中經(jīng)被告要求換成木地板，木地板價(jià)值高于自流平，從常理上分析我方不會(huì)擅自增加成本變更；PL-04根據(jù)現(xiàn)有圖紙沒(méi)有約定破頂重裝要求；PL-05是對(duì)方要求進(jìn)行的輕微變動(dòng)，我方的裝修不影響對(duì)方的使用。對(duì)整改通知單和2018年3月14日驗(yàn)收情況通知質(zhì)證意見(jiàn)如下：1、第三方不是合同當(dāng)事人，其證明只能證明被告店面存在上述問(wèn)題，不能證明是由原告造成的；2、效果圖只是預(yù)期整體效果圖，不是裝修合同的組成部分；3、對(duì)工程款收到條及微信轉(zhuǎn)賬記錄，微信轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元與收條系同一筆，以收條為準(zhǔn)。莫寒廣告服務(wù)部安裝的東西不是裝修合同中約定裝修工程內(nèi)容；現(xiàn)在***已經(jīng)開(kāi)業(yè)，是驗(yàn)收合格以后，商場(chǎng)才讓***開(kāi)的業(yè)。
本院經(jīng)審理認(rèn)定事實(shí)如下：2017年11月2日，***、***簽訂《裝修合同》一份，合同約定：第一條工程地點(diǎn)：邯鄲市義烏小商品五樓工程裝飾裝修面積：750平方米工程承包：甲方付給乙方大包（包工、包料全部材料）款項(xiàng)26萬(wàn)元；工程期限為35天即自簽訂合同當(dāng)日的2017年11月2日至2017年12月7日；……第六條6.2工程完工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方街道竣工驗(yàn)收通知后三日內(nèi)組織驗(yàn)收。逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格，如有問(wèn)題，甲方自負(fù)責(zé)任?！谄邨l……7.3工程竣工驗(yàn)收合格之日起三個(gè)月內(nèi)如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。第八條違約責(zé)任8.1合同經(jīng)雙方簽字生效后，必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議……第九條本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂后，***對(duì)店鋪進(jìn)行了裝修。***給***付款情況：于2017年11月2日付款20000元、2017年11月3日付款30000元、2017年11月16日付款20000元、2017年11月20日付款20000元、2017年11月24日付款30000元、2017年11月29日付款30000元、2017年12月7日付款20000元、2017年12月18日付款10000元、2017年12月26日付款10000元，共計(jì)支付19萬(wàn)元。另查明，***已投入使用裝修店鋪義烏印象婚紗店。
上述事實(shí)有原、被告身份證、裝修合同、收條及庭審筆錄等經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證在案佐證，可以作為認(rèn)定本案事實(shí)的依據(jù)。
本院認(rèn)為，依照《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)的，建設(shè)工程施工合同無(wú)效。本案中，***將涉案裝修工程發(fā)包給不具有施工資質(zhì)的***，雙方簽訂的《裝修合同》無(wú)效。但***已實(shí)際為***進(jìn)行了裝飾裝修，***辯稱(chēng)***裝修不符合合同約定存在質(zhì)量問(wèn)題，雖提出鑒定，但經(jīng)多次要求提供鑒材，被告未提供，依法其承擔(dān)不利法律后果。***亦無(wú)其他相應(yīng)證據(jù)證明裝修不符合合同約定，并***為***裝修的義烏印象婚紗店，***已投入使用，故對(duì)***的辯稱(chēng)不予采信。依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十三條規(guī)定，***對(duì)***裝飾裝修工程款應(yīng)予支付。對(duì)于***微信轉(zhuǎn)給***1萬(wàn)元，***認(rèn)為該微信與隨后打的收條系同一筆收款，從雙方結(jié)算的習(xí)慣看系以收條為收款方式，從日常生活邏輯和雙方結(jié)算習(xí)慣方式看，***微信轉(zhuǎn)賬系轉(zhuǎn)賬給“感恩”，***出具收條合乎情理，該筆微信款1萬(wàn)元與原告隨后打的收條系同一筆付款予以采信。故***尚欠***裝修尾款7萬(wàn)元，***應(yīng)予給付***。原告主張自起訴之日起未付款利息符合法律規(guī)定依法予以支持。
綜上所述，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條、第一百一十二條、第二百六十九條、最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第一條、第十三條規(guī)定，判決如下：一、***于本判決生效之日起十日內(nèi)給付***裝修工程款70000元及利息（利息以70000元為基數(shù)自2018年9月18日至工程款付清之日。2019年8月20日前的利息按照按中國(guó)人民銀行同期同類(lèi)貸款利率計(jì)算，2019年8月20日之后的利率按照全國(guó)銀行同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率計(jì)算）；
二、駁回***其他訴訟請(qǐng)求。
如未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付延期履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)1550元，由***負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在本判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提交副本，上訴于河北省邯鄲市中級(jí)人民法院。
審判長(zhǎng)苗冬梅
人民陪審員馬華民
人民陪審員葛揚(yáng)揚(yáng)
二零二零年六月二十九日
書(shū)記員劉雪
以上內(nèi)容由用戶(hù)投稿，彬迪地板進(jìn)行整理發(fā)布，希望對(duì)大家有所幫助，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除。
裝修材料一站式解決方案商
